Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение работ по текущему ремонту

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику следующие виды работ:. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для продления срока производства работ, за исключением случаев, специально оговоренных настоящим договором. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. Право собственности на созданную в соответствии с настоящим договором работу переходит к Заказчику после подписания соответствующих актов приема - сдачи выполненных работ этапа работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту В ПОЛЬЗУ ПОДРЯДЧИКА. Подробная версия.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику следующие виды работ:. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для продления срока производства работ, за исключением случаев, специально оговоренных настоящим договором. Работы считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

Право собственности на созданную в соответствии с настоящим договором работу переходит к Заказчику после подписания соответствующих актов приема - сдачи выполненных работ этапа работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком платежным поручением в течение 30 Тридцати дней после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ на основании счёта-фактуры, предъявленного Подрядчиком не позднее 5 дней со дня окончания выполнения работ. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения у какой — либо из сторон указанных реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую сторону. Действия, совершенные по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, до поступления уведомления об их изменениях, считаются исполненными надлежащим образом. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате неправильных действий Подрядчика;.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены будут получены. В случае причинения ущерба, утраты, включая хищения любого вида или порчи объекта или временных сооружений, а также вверенного Подрядчику имущества, если это произошло не по вине Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты и возместить убытки.

В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов Подрядчик обязан в течение 1 одного рабочего дня внести согласованные с Заказчиком исправления и направить откорректированные документы по или в сканированном виде на электронный адрес AbdulovRR kaz.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику правильно оформленные оригиналы первичных учетных документов актов приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. По завершению работы Подрядчик представляет Заказчику на рассмотрение и подписание акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта приема-сдачи выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность достижения ожидаемых результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, последний обязан приостановить работу, сообщив об этом письменно в 2-х дневный срок Заказчику.

В этом случае стороны обязаны в 5 дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работы оформляется двусторонним актом.

Заказчик, при своевременном уведомлении Подрядчиком о невозможности или нецелесообразности проведения работы, обязан оплатить стоимость работы, выполненной до выявления невозможности получить требуемые результаты. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить ее в соответствии с договорной ценой.

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором. Сдача объекта Подрядчику и приемка объекта Заказчиков после завершения работ оформляются актом или техническим отчетом. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения. В случае, если к Заказчику предъявлены требования по возмещению ущерба и убытков третьим лицам, в том числе за нарушения земельного, водного и лесного законодательства, законодательства о недрах и охране окружающей среды, причиненных по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает данные расходы Заказчика самостоятельно на основании письма Заказчика. Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий договора оформляются двусторонними актами, подписанными представителями сторон.

При отсутствии своевременно извещенного представителя виновной стороны, акт, подписанный стороной, чьи интересы нарушены, является документом, оформленным надлежащим образом. В акте указываются факты нарушений, обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, пункт договора, предусматривающий ответственность за нарушение и сумма, подлежащая уплате Подрядчиком за нарушение условий договора.

Сумма, не подлежащая уплате в соответствии с настоящим пунктом, определяется Заказчиком в зависимости от следующих обстоятельств:. Заказчик может, не отказываясь от своего права на другой метод возмещения, удержать сумму такой неустойки из подлежащей оплате стоимости работ Подрядчика.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре. При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных Подрядчиком в выполненных им работах, недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет, а оплата выполненных с недостатками объемов производится Заказчиком после устранения Подрядчиком выявленных недостатков по ценам, установленным разделом 2 настоящего договора.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил пожарной, электрической безопасности перед уполномоченными органами. В случае нарушения сроков предоставления Подрядчиком правильно оформленных копий документов, установленных пунктами 3. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им дополнительные расходы в виде уплаты доначисленных недоимки, пеней и штрафов, связанных с предоставлением Подрядчиком счетов-фактур, составленных и выставленных с нарушением предусмотренного ст.

Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трёх последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, стороны имеют право расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Извещение об одностороннем отказе от исполнения договора вручается Подрядчику за 20 двадцать календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения договора. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному согласию путем заключения соглашения о расторжении при условии возмещения друг другу фактически понесенных расходов в связи с исполнением настоящего договора на момент расторжения.

Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в двадцатидневный срок со дня их поступления. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего договора сведения, за исключением тех, которые без участия сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных служебных источниках, либо стали или станут известны третьим лицам без участия сторон.

Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия данного договора, так и после его прекращения в течение последующих двух лет. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора.

Стороны договорились, что настоящий договор, все изменения и дополнения к нему, иные документы при исполнении обязательств по договору акты выполненных работ, счета, счета — фактуры, др. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Республика Татарстан , г. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц , а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика.

Наименование Подрядчика ИНН, вид деятельности. Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей — физических лиц. Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Заказчику, а также последним в органы государственной власти. Несоответствие качества воды заданным параметрам, истечение срока проведения очередной наладки более 3 лет.

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов: до мм.

Регистрация Войти. Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту оборудования котельных ПРНУ. Райля Гальянова. Производство Оборудование Договор Трудовые договора Договора подряда Договора на выполнение ремонтных работ Ремонтные работы Договора на выполнение разных работ Открытые акционерные общества Технологическое оснащение Договора подряда Выполнение работ Акционерные общества Котельное оборудование.

Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Порталы по теме. Запросы предложений.

Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Казань, ул. Ершова, д. Договор реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора. Сведения о составе исполни-тельных органов. Наименование организации. Код ОКВД. Предмет договора. Цена млн. Срок действия. Иные существенные условия. Адрес регистрации. Информация о подтверждающих документах. Наименование конструктивных элементов.

Наименование дефекта. Мероприятия для устранения дефекта. Необходимые материалы.

Типовой договор подряда

Язык формата: Русский. Добрый день! Прошу вас ответить подробно на мой вопрос с указанием статьи Трудового кодекса. В нашей компании планируется сокращение штатов в связи с предполагаемым слиянием с другой компанией. Можно ли сократить женщину в разводе, имеющую четверых детей возраста 23, 20, 14, 11 лет?

Для более эффективного взаимодействия с нашими клиентами Мы предлагаем типовой договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту помещения. Это основной документ взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком. В нем подробно изложены условия выполнения работ и обязанности сторон при их проведении.

.

Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту оборудования котельных ПРНУ

.

.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Различия капитального и текущего ремонта

.

.

текущему ремонту общего имущества в доме, осуществлять иную, Заказчиком, а также для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 2
  1. prodtoizabmie

    У нас не южная страна и даже хозблоки у многих имеют фундамент. Что будет с ними?

  2. tranesar

    Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.